Договор испытания ограждений кровли

Проект гражданско-правового договора на выполнение работ по испытанию пожарных лестниц и ограждений кровли

к Документации запроса цен

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на выполнение работ по испытанию пожарных лестниц и ограждений кровли

г. Братск «__» ______ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), именуемый далее Заказчик, «БрГУ» Белокобыльского Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,

на основании результатов проведения запроса цен от «29» июля 2016г., зафиксированных протоколом рассмотрения и оценки заявок № ___ от «___» _______ 2016 г.,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими средствами выполнить работы по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений кровли на объектах ФГБОУ ВО «БрГУ».

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии задания Заказчика, установленного Техническим заданием – Приложение к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _________ рублей (сумма прописью) (далее – цена Договора), в том числе НДС (__%) – _________ (сумма прописью) рублей ИЛИ НДС не облагается. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением полного объема работ по предмету Договора, в том числе: стоимость необходимых материалов и работ, страхование, уплата пошлин, налогов (в том числе НДС), других обязательных сборов и платежей ИЛИ налогов, других обязательных сборов и платежей. Авансирование не предусмотрено. Заказчик осуществляет оплату полного объема выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании предоставленных Подрядчиком счета; счета-фактуры. Подрядчик предоставляет Заказчику документы на оплату работ в порядке и в сроки, указанные в п. 4.1 настоящего Договора. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.

2.7. Цена Договора, указанная в п. 2.1, может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим Договором объема работ и иных условий его исполнения.

2.8. Цена договора остается твердой на весь срок действия договора и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО «БрГУ».

Статья 3. Сроки и место выполнения работ

3.1 Подрядчик обязуется выполнить работы: со дня заключения Договора до «30» сентября 2016 г.

3.2. Подрядчик вправе выполнить работы ранее установленного срока окончания работ и сдать Заказчику их результат в установленном проектом договора порядке.

3.3. Место выполнения работ:

учебно-лабораторный корпус № 1 ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенный по адресу: Иркутская обл., 0, стр. 1; учебно-лабораторный корпус № 2 ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенный по адресу: Иркутская обл., 0, стр. 2; учебно-лабораторный корпус № 3 ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенный по адресу: Иркутская обл., ; учебный корпус № 4 ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенный по адресу: Иркутская обл., ; столовая ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенная по адресу: Иркутская обл., а; спортзал ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенный по адресу: Иркутская обл., 0, стр. 3; общежитие № 1 ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенное по адресу: Иркутская обл., ; общежитие № 3 ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенное по адресу: Иркутская обл., 7; общежитие № 4 ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенное по адресу: Иркутская обл., 9; БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» расположенный по адресу: Иркутская обл., 1.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. В течение одного рабочего дня после завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком указанного уведомления, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации. Комплект документации состоит из:

акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах; оригинала счет-фактуры, счета на оплату – в одном экземпляре.

4.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

4.3. После приемки работ Заказчик направляет Подрядчику подписанные по 1 (одному) экземпляру актов сдачи-приемки работ, либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков для их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. В случае получения от Заказчика акта, указанного в п. 4.3. настоящего Договора, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или устранить полученные от Заказчика замечания, в срок, установленный в указанном акте. После устранения замечаний Подрядчик обязан передать Заказчику отчет об устранении недостатков и выполнении необходимых доработок, а также подписанные им акты сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.5. В случае, если Заказчик по результатам повторной приемки работ утвердит отчет, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра актов сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3. Договора.

4.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акты сдачи-приемки работ, счет-фактура и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Осуществлять контроль в течение всего срока выполнения работ с привлечением специалиста, обладающего необходимыми знаниями и навыками, согласно предмету настоящего Договора.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии и настоящим Договором.

5.1.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. Осуществлять контроль объема и сроков выполнения работ.

5.1.6. Запрашивать у Подрядчика сведения, касающиеся аттестации руководителей и персонала по охране труда, пожарной безопасности; при выполнении работ с применением опасных производственных объектов, аттестацию по промышленной безопасности.

5.1.7. Запрашивать у Подрядчика сведения о возложении обязанностей по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и при необходимости промышленной безопасности на территории Заказчика.

5.1.8. Запрашивать перечень используемого инструмента и оборудования, необходимого для выполнения работ по Договору.

5.1.9. Приостанавливать работы Подрядчика в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, учащихся и Подрядчика.

5.2. Заказчик обязан:

Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.12 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2. настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение работ материальными и трудовыми ресурсами с учетом условий:

соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; Заказчик не предоставляет отдельного помещения для хранения материалов, оборудования и инструментов Подрядчика.

5.4.2. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте работ в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.

5.4.3. После окончания работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, вывоз строительного мусора в место утилизации ТБО.

5.4.4. При нарушении целостности объектов, конструкций и оборудования Заказчика, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

5.4.5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану собственных: оборудования, материалов, инструментов и другого имущества на объекте выполнения подрядных работ на весь период их производства вплоть до приемки работ на объектах.

5.4.6. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объектов работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

В случае утраты или повреждения имущества по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 Договора. Гарантия качества на результаты выполненных работ – не менее 5 лет с момента сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Гарантия качества распространяется на работы, выполненные Подрядчиком.

6.3. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в срок – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Претензии от Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Статья 8. Вступление в силу, срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до «31» октября 2016 г.

8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Заказчика и Подрядчика.

8.3. В иных случаях, в том числе в случае нарушения Сторонами условий договора, расторжение договора возможно только по решению суда.

8.4. Факт нарушения Стороной условий договора, дающий основания его расторжения, подтверждается Претензией о нарушении условий договора.

Статья 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 2 недель с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

9.2. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.3. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 (две) недели до предполагаемого расторжения. В этом случае действие договора прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически полученные товары.

Статья 10. Дополнительные положения

10.1. Стороны соглашаются с тем, что договор, включая его условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения договора, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.2. Все предусмотренные договором заявления, извещения отправляются Сторонами посредством факсимильной связи по номерам, указанным в договоре, и почтовыми отправлениями по адресам, указанным в договоре в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя.

10.3. Все документы, исходящие от Стороны по договору и отправляемые в рамках исполнения договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя.

10.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.

10.5. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

10.7. Все споры и разногласия из договора подлежат окончательному разрешению в Арбитражном Суде Иркутской области.

10.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.9. Следующие приложения договора являются его неотъемлемой частью:

Приложение – Техническое задание.

Статья 12. Адреса и подписи Сторон

12.1. Заказчик: 12.2. Подрядчик:

665709, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Макаренко, 40

Тел.: +7 (3953) 325518

Банковские реквизиты ФГБОУ ВО «БрГУ»:

УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «БрГУ»

Отделение Иркутск г. Иркутск

Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ»

___________________ Ф. И.О.

Проректор по АХРиР

Приложение к договору № ____

от «__» ____________ 2016г.

1. Наименование работ: выполнение работ по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений кровли на объектах ФГБОУ ВО «БрГУ».

2. Место выполнения работ:

3. Требования к качеству работ, контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ:

3.1. Работы по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений крыш осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О противопожарном режиме», ГОСТ Р 53254-2009 «Пожарная техника. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний», СП 1.13130.2009 п.4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам и требованиями действующих норм и правил к охране труда, правил техники безопасности.

3.2. Испытания должна проводить организация, соответствующая требованиям, указанным в п. 3.4 НПБ 245-2001.

3.3. Перечень мероприятий для выполнения работ по испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений крыш:

1) соответствие основных размеров пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений крыш зданий с применением мерительного инструмента (рулетка металлическая по ГОСТ 7502, линейка металлическая по ГОСТ 427, штангенциркуль по ГОСТ 166, предельные отклонения размеров не должны превышать значений ГОСТ 25772;

2) соответствие размещения и монтаж конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 23118;

3) соответствие качества защитных покрытий от коррозии в соответствии с ГОСТ 9.032; грунтовка и окраска конструкций соответствовать V классу покрытия;

4) надежность крепления элементов конструкций лестниц и ограждений друг к другу и конструкция в целом к стене и крыше здания;

5) наличие трещин в заделе балок в стене, разрывов металла и деформаций конструкции;

6) сварные швы металлических лестниц и ограждений должны отвечать ГОСТ 5264 Ручная дуговая сварка. Сварные соединения.

7) ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку величиной 1,8 кН (180кгс), приложенную к её середине и направленную вертикально вниз; испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы;

8) прочность ограждения кровли зданий должна выдерживать нагрузку величиной 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания;

9) наличие на поверхности ограждений механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины.

4. Требования к безопасности выполнение работ:

Место проведения испытаний огородить и обозначить предупреждающими знаками.

Применяемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы.

Испытания должны проводить организации, имеющие соответствующее сертифицированное испытательное оборудование и измерительный инструмент с аттестатами и результатами их поверок.

Работы по испытаниям проводить в дневное время суток и в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением нормативных документов: приказа Минтруда России от 01.01.2001 г. № 000н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте», Федерального закона от 01.01.2001 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Требования к результатам работ, формы отчетов:

Исполнитель выполняет работы по эксплуатационному испытанию наружных пожарных лестниц и ограждений крыш, по окончанию предоставляет документацию (в том числе протокол испытаний по форме указанной в приложении Е к ГОСТ Р 53254-2009), которая должна полностью удовлетворять требованиям стандартов и других документов регламентирующих требования к подобной документации.

В ходе приемки результатов работ при обнаружении недостатков в выполненной работе составляется Заключение о соответствии лестниц и ограждений кровли здания требованиям ГОСТ Р 53254-2009, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок.

6. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика:

По результатам выполненных работ Подрядчик должен дать заключение о состоянии пожарной лестницы/ограждения, в случае неисправности указать какие узлы необходимо исправить.

На лестницах и ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, Подрядчик закрепляет таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Подрядчиком при нанесении информации на таблички (бирки) о результатах испытаний, должны учитывая воздействие климатических факторов.

7. Гарантийные обязательства: требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5 лет до начала следующих испытаний наружных пожарных лестниц.

Источник