- Договор — машинные штукатурные работы
- Договор подряда на выполнение ремонтных работ (отделочных)
- ДОГОВОР ПОДРЯДА
- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
- 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
- 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
- 5. ЦЕНА ДОГОВОРА
- 6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
- 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
- 8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
- 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- 10. ФОРС-МАЖОР
- 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
- 12. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Договор — машинные штукатурные работы
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 11
на производство полусухой стяжки машинным методом.
г. Санкт-Петербург «06» декабря 2014 г.
«Заказчик», в лице Баркалова Олега Валентиновича с одной стороны, и Трудовой коллектив (бригада), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице бригадира Сергеева Алексея Леонидовича паспортные данные: Серия и номер: 4007 405346 Кем Выдан: ТП УФМС России по Санкт — Петербургу и Ленинградской области Московского района, Когда Выдан: 29.01.2008 года, действующего на основании Договора простого товарищества № 11 от «06» декабря 2014 года, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с указаниями Заказчика в течение срока действия договора выполнить отделочные работы «оштукатуривание поверхности» в жилых помещениях площадью 240 м 2 по стенам, 83 м2 по потолкам, 18 погонных метров откосов, 4 сантехнических батарей, расположенного по адресу: __________________________________________________
1.2. Выполняемые работы:
1.2.2. Производство выравнивающего слоя до 20 мм ; 1.2.3. Установка угловых перфорированных штукатурных профилей;
1.2.4. Огрунтовка поверхности;
1.2.5. Установка маячковых профилей ;
1.2.6. Выполнение штукатурных работ по дизайн проекту;
1.2.7. Отделка оконных откосов;
1.2.8. Дополнительные работы (отделка сантехнических батарей);
1.3. Настоящий договор действует указанных в пункте 1.1 наст. договора сроках. 1.4. Настоящий договор является гражданско-правовым договором, к которому применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.
1.5. Приложении No.1 (Акт сдачи – приемки работ) к настоящему договору, является неотъемлемой частью данного договора.
1.6. Качество выполнения черновой стяжки пола выполняется согласно СНИПам.
2. Цена договора и оплата работ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и составляет за 1 квадратный метр механизированной штукатурки по стенам 480,00 руб. (четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).
2.2. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и составляет за 1 квадратный метр механизированной штукатурки по потолкам 680,00 руб. (шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и составляет за 1 погонный метр механизированной штукатурки оконных откосов 580,00 руб. (пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
2.4. Стоимость заделки одной батареи 800 руб за 1 шт.
2.4. Перечень и объём работ, предусмотренных договором, может быть изменён по взаимному согласию сторон.
2.5. Заказчик производит авансирование работ подрядчику в размере 50 % от назначенного этапа работ.
2.6. Приемка Заказчиком выполненных работ происходит по выполнению каждого этапа работ (стены, потолки), но не позднее двух календарных дней.
2.7. После выполнения подрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания сторонами Акта сдачи — приемки работ, производится 100% оплата не позднее 2 календарных дней.
2.8. Заказчик производит оплату работ Субподрядчику в наличной денежной форме с составлением сторонами расписки.
2.9. Общая стоимость договора составляет 185,280 руб (сто восемьдесят три тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек).
3. Сроки и порядок выполнения работ
3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 2 рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора.
3.2. По завершении всех работ по договору стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.3. Подрядчик обязан выполнить работы в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно оплатить подрядчику работы, в размерах и сроки, установленные в настоящем договоре.
4.1.2. Принять работы по Акту сдачи-приемки в течение 2 (Двух) календарных дней с момента окончания работ.
4.1.3. В случае отказа от приемки результата работ, Заказчик обязан совместно с подрядчиком составить протокол замечаний, с указанием недостатков и сроков их устранения.
4.1.4. Обеспечить электричеством на 220 вт – 380 вт и водоснабжением.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Приступить к работе в сроки в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
4.2.2. Подрядчик обязан выполнять работы в точном соответствии с указаниями Подрядчика.
4.2.5. Соблюдать на Объекте работ требования по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.
4.2.6. Выполнить все обусловленные договором работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.2.7. Уборка строительного мусора после окончания работ.
4.2.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным немедленно поставить об этом в известность Подрядчика.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность материалов, оборудования и инструментов, переданных ему Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору.
6. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться сторонами путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Источник
Договор подряда на выполнение ремонтных работ (отделочных)
ДОГОВОР ПОДРЯДА
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью кв. м., расположенный по адресу: (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Содержание и график выполнения работ отражаются в Календарном графике выполнения работ (Приложением №2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ. Порядок расчетов Стороны отражают в Графике финансирования на приобретение строительных и отделочных материалов (Приложение №3), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию (чеки, квитанции, товарные накладные и т.д.).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.1. Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п.4.1 настоящего договора.
2.2. Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1).
2.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.
2.4. Подрядчик обязуется согласовывать предварительно с Заказчиком материалы и оборудование, которые Подрядчик предполагает использовать для выполнения работ по настоящему Договору.
2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность не подлежащих демонтажу и ремонту систем и конструкций Объекта.
2.6. Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации объекта или иного его использования.
2.7. Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.
3.3. Заказчик предоставляет помещение для хранения строительных материалов, инструмента и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ и несет материальную ответственность за его сохранность.
3.4. Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить необходимые изменения, которые он сочтет необходимыми для успешного и экономичного завершения работ.
3.5. Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения цены и сроков выполнения работ, оформляются Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика.
4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п.4.1 настоящего договора (начальный срок выполнения работ « » 2021 года, конечный срок « » 2021 года).
5. ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1. За выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору Заказчик выплачивает в соответствии со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1) денежную сумму в размере рублей.
6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Авансовые платежи в размере 50% от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора производятся Заказчиком в течение банковских дней с даты подписания настоящего договора.
6.2. За каждый выполненный этап работы Заказчик выплачивает Подрядчику денежную сумму, которая определяется сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2) и в Смете на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1). Денежная сумма за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания Акта сдачи-приемки работ на этот этап (далее – Промежуточные акты сдачи-приемки работ). Промежуточные акты сдачи-приемки работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4).
6.3. Окончательный расчет в размере % от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора рублей производится Заказчиком после окончания работ в течение банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение №5), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются Актом выполненных работ (Приложение №5), который подписывается обеими сторонами в течение рабочих дней после окончания работ.
7.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ и от подписания Акта выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормального использования объекта ремонта и не могут быть в дальнейшем устранены доступными средствами.
7.3. В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ при наличии замечаний к качеству выполненных работ об этом делается отметка в Акте и назначается разумный срок для устранения Подрядчиком недостатков.
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходит на Заказчика с момента подписания Акта выполненных работ.
7.5. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.
8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей, соответствие его обязательным для сторон строительным нормам и правилам и возможность эксплуатации объекта в течение одного года.
8.2. Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации Заказчиком, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком, или привлеченными им третьими лицами.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение календарных дней.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем Договоре, Заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере % за каждый день просрочки от суммы Договора, но не более %.
9.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере % за каждый день просрочки платежа от суммы Договора, но не более %.
9.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают внешние и чрезвычайные события, не существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью таких мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
10.3. Непреодолимой силой признают стихийные бедствия и следующие события: война и военные действия, эпидемии, пожар, издание органом государственной власти или управления акта, в результате которого исполнение обязательства становиться невозможным или экономически нецелесообразным, а также другие события и обстоятельства, которые компетентные органы признают и объявят случаями непреодолимой силы.
10.4. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в — дневный срок письменно (заказным письмом, телеграммой) уведомить об этом другую сторону, с указанием и подтверждением конкретных причин, по которым выполнение обязательств представляется невозможным.
10.5. Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий.
10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлятся свыше месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. В том случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании письменного уведомления об этом (заказным письмом, телеграммой) другой стороны.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судах города .
11.4. В случае несоблюдения графика выплат Заказчиком, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или продлить окончательный срок выполнения работ.
12. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующими правилами, нормами и условиями настоящего Договора. Срок гарантийной эксплуатации составляет месяцев с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.
12.2. Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков.
12.3. Факт устранения недостатков подтверждается в ходе специальной приемки представителем Заказчика.
Источник